Публичная оферта

Публичная оферта на изготовление и монтаж рекламных конструкций

1 июня 2023г.

Индивидуальный предприниматель Алексей Александрович настоящей публичной офертой предлагает любому физическому или юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю (далее – Заказчик) заключить Договор на изготовление и монтаж рекламных конструкций (далее – Договор).
В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте)
В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данного Договора и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом Договора, Исполнитель предлагает Вам отказаться от каких-либо действий, необходимых для акцепта или заключить персональный договор на отдельно обсуждаемых с Исполнителем условиях.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуществление Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем Услуг. В отношении Услуг, предлагаемых Исполнителем с условиями оплаты частями полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты, является осуществление Заказчиком оплаты первой части от согласованной сторонами суммы.
Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по тексту — Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы и/или оказать услуги по изготовлению и монтажу рекламных конструкций и материалов: изделия наружной и интерьерной рекламы, световые короба, объемные буквы, вывески, металлоконструкции, таблички, информационные стенды и любая другая рекламная продукция и/или услуги (далее «Продукция»).
1.2. Заказчик в случае согласия с условиями Договора электронными средствами связи (e-mail, мессенджеры, заявка на сайте) направляет в сторону Исполнителя запрос на выставление счета-оферты. Исполнитель в ответ отправляет Заказчику счет, который содержит наименование продукции, цену, количество и стоимость. Оплата счета является акцептом настоящей публичной оферты.
1.3. Счет с момента согласования сторонами является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Изготовить собственными и привлеченными силами и средствами Продукцию, в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Оказать услуги качественно и в согласованный сторонами срок.
2.1.3. Предоставить Заказчику в электронном виде фотографический отчет (фотоотчет) выполненной работы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня монтажа продукции по Запросу заказчика или самостоятельно. Если в течение 3 (трех) рабочих дней с даты отправки фотоотчета Заказчик не заявит о неполучении или претензиях, то фотоотчет считается предоставленным и принятым Заказчиком. В данном случае фотоотчет является прямым доказательством надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги и изготовленную продукцию на условиях, указанных в настоящем договоре.
2.2.2. При осуществлении Исполнителем разработки или доработки дизайн-макетов в течение 1 (одного) рабочего дня после получения макета утвердить макеты, либо предоставить перечень необходимых изменений.
2.2.3. Своевременно подготовить место монтажа (обеспечить свободный доступ, подготовить места подключения к источнику питания монтажного электроинструмента, места размещения монтажного оборудования и спецтехники) и выполнить дополнительные условия оказания услуг, указанные в согласованных заявках.
2.2.4. Обеспечить подвод электропитания своими силами к месту монтажа световой Продукции, в случае ее подключения Исполнителем. Параметры точки электропитания: 220 вольт, расстояние не далее 3м от места размещения продукции, сечение провода, подходящее к планируемой нагрузке, но не менее 2х1,5мм.
2.2.5. Согласовать монтаж/размещение Продукции во всех необходимых инстанциях согласно действующего законодательства РФ, а также с ТСЖ, собственниками фасадов, администрациями торговых центров, либо принять на себя всю ответственность за отсутствие необходимых согласований.
2.2.6. Обеспечить на месте монтажа присутствие уполномоченного представителя для приемки работ и подписания Акта выполненных работ.
2.2.7. Предоставить документы, подтверждающие право Заказчика заниматься деятельностью, требующей специального разрешения;
2.2.8. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации о рекламе;
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. При необходимости осуществлять разработку или доработку дизайн-макетов и отправлять Заказчику на утверждение, предусмотренными настоящим договором средствами связи.
2.3.2. При отсутствии согласованного сторонами технического задания самостоятельно определять способы выполнения работ, согласованных в заявке. Технические параметры изделий, параметры монтажа, технологические процессы и другие моменты, а также способы выполнения работ, не прописанные в техническом задании, выбираются Исполнителем по своему усмотрению. Такие работы считаются выполненными в надлежащем качестве.
2.3.3. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, в частности непредоставление Заказчиком информации, необходимой для исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, нарушение срока согласования макета, сроков оплаты, препятствует исполнению настоящего договора Исполнителем.
2.3.4. Не осуществлять монтаж Продукции и/или демонтировать размещенную продукцию в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты более чем на 14 (четырнадцать) банковских дней. При этом Исполнитель уведомляет Заказчика о принятии такого решения не менее, чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты принятия соответствующих мер. Демонтированная продукция передается Заказчику при условии полной оплаты по Договору и возмещения стоимости всех понесенных расходов на демонтаж, доставку и хранение Продукции. Стоимость данных расходов определяется Исполнителем в одностороннем порядке и подлежит обязательной оплате Заказчиком.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Знакомиться с ходом работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.
2.4.2. Корректировать предоставленные Исполнителем на утверждение дизайны, макеты, фотопривязки.
2.4.3. Запросить цветопробу для точного воспроизведения оттенков цветов, если это оговорено между сторонами. Цветопробой является образец, отпечатанный на том же оборудовании и на том же материале, что и будущая продукция, в количестве и размерах, определяемых Исполнителем.
3. Порядок приемки услуг
3.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится уполномоченным представителем Заказчика в месте нахождения Заказчика, если иное не указано в заявке к настоящему договору. В момент приемки Исполнитель передает Заказчику на подписание товарную накладную ТОРГ-12 и/или акт выполненных работ.
3.2. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и /или накладной ТОРГ-12 обязан подписать или предоставить мотивированный отказ от приемки работ. Если Заказчик в указанный срок не подпишет акт выполненных работ и/или накладную ТОРГ-12 и не предоставит мотивированный отказ от приемки работ, то выполненные работы и/или поставленная продукция считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без замечаний.
3.3. В случае мотивированного отказа (в письменной форме) от приемки услуг Заказчиком, Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней составляют двухстороннее Соглашение с указанием перечня претензий и согласованием сроков по их устранению.
3.4. В случае выполнения монтажа Продукции, после окончания монтажных работ оформляется промежуточный Акт выполненных работ, который подписывается уполномоченным представителем Заказчика немедленно после завершения монтажных работ. В случае необоснованного отказа и/или уклонения от подписания промежуточного Акта выполненных работ, либо при отсутствии уполномоченного представителя, Исполнитель в одностороннем порядке делает пометку в промежуточном акте и фотоотчет. В таком случае риски случайных повреждений и гибели результата работ и Продукции переходят к Заказчику.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость Услуг по настоящему договору определяется общей стоимостью согласованной и оплаченной продукции по выставленным счетам. Счета выставляются и оплачиваются в рублях Российской Федерации.
4.2. Оплата выставленных счетов по настоящему договору производится в порядке 100% предоплаты, либо частями, если это согласовано сторонами дополнительно.
4.3. Оплата производится в рублях путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Сроки выполнения работ
5.1. Исполнитель обязуется оказать услуги и/или выполнить работы в срок, согласованный Сторонами в заявке.
5.2. В случае наступления неблагоприятных погодных условий (туман, дождь, ветер — свыше 15 м/с, низкая температура воздуха — ниже -18°С, снегопад), которые могут привести к задержке монтажа Продукции, Исполнитель обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о такой задержке. В вышеуказанных случаях сроки монтажа Продукции переносятся на время действия вышеуказанных обстоятельств.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения сроков выполнения работ и/или изготовления Продукции Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ и/или неготовой продукции за каждый день просрочки.
6.2. В случае просрочки оплаты Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. Ответственность за согласование мест размещения вывесок, проведение монтажных работ, а также любые согласования с государственными органами, ТСЖ, собственниками фасадов и другими инстанциями лежит на Заказчике.
6.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
6.5. Исполнитель освобождается от ответственности, возникающей по условиям настоящего Договора:
— в случае просрочки выполнения монтажных работ, в связи с погодными условиями, при которых установка запрещена (дождь, ветер свыше 15 м/с, температура воздуха ниже –18°С и т.д.);
— в случае невозможности получения доступа к месту монтажа (припаркованные автомобили, строительный мусор, работа другой монтажной бригады, снежные завалы и т.д.).
6.6. Если изготовленная продукция хранится на складе Исполнителя более 10 (десяти) рабочих дней, работы считаются выполненными, а продукция переданной Заказчику.
6.7. Если оплаченная изготовленная продукция хранится на складе Исполнителя более 1 календарного месяца, то продукция может быть утилизирована Исполнителем без дополнительного извещения Заказчика.
6.8. Исполнитель не несет ответственности за цветовые характеристики продукции (насыщенность, бледность, яркость, несоответствие ожиданиям Заказчика и т.п.), если нет утвержденной цветопробы. Продукция, изготовленная без цветопробы, считается изготовленной в надлежащем качестве.
6.9. Исполнитель не несет ответственность за орфографические и пунктуационные ошибки, опечатки допущенные в макетах, утвержденных Заказчиком, и компенсацию Заказчику по данному обстоятельству не предоставляет.
6.10. Заказчик несет ответственность за соответствие рекламной информации требованиям федерального закона «О рекламе», за соблюдение авторских прав и наличие всех необходимых лицензий, сертификатов рекламируемой деятельности.
6.11. Заказчик гарантирует, что передаваемые им исходные материалы и итоговые дизайн-макеты не нарушают прав и законных интересов третьих лиц, прав на товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, как военные действия, забастовки, пожары, стихийные бедствия, революции, в результате возникновения которых исполнение обязательств по настоящему договору становится невозможным.
7.2. При наступлении указанных в п. 7.1 обстоятельств сроки, предусмотренные настоящим договором для исполнения соответствующих обязательств, отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства или их последствия.
7.3. О наступлении таких обстоятельств Стороны извещают друг друга немедленно. Подтверждением форс-мажорных обстоятельств являются документы, выдаваемые соответствующими государственными либо иными компетентными органами.
8. Разрешение споров
8.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 7 рабочих дней.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ и действует с Даты подписания Договора, которая является датой акцепта.
9.2. Договор действует до момента его расторжения по инициативе любой стороны.
9.3. Расторжение договора не допускается в процессе исполнения Исполнителем своих обязательств по согласованной сторонами заявке.
10.Дополнительные условия
10.1. Во всем, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о перемене своего местонахождения и/или почтовых адресов, платежных реквизитов. В случае несвоевременного информирования другой Стороны, не уведомившая Сторона несет все связанные с этим риски и убытки.
10.3. Исполнитель вправе ссылаться в будущем на результаты своей работы, оказанной Заказчику, в том числе в портфолио, на вебсайте и в рекламных материалах.
10.4. Исполнитель не возмещает возникшие у Заказчика прямые и/или косвенные убытки, а также упущенную выгоду.
10.5. Допустимыми отклонениями размеров продукции являются отклонения, не превышающие 5% от согласованных в техническом задании.
10.6. Если в процессе выполнения работ Заказчик просит Исполнителя изменить техническое задание, которое влечет за собой дополнительные затраты, тогда сторонами составляется новая заявка, описывающая дополнительные работы и изменения, новые сроки выполнения работ.
10.7. Монтажные работы выполняются в соответствии с согласованной сторонами фотопривязкой и дизайн-макетом. Изменение места размещения Продукции после согласования фотопривязки и дизайн-макета является изменением технического задания.
10.8. В рамках настоящего договора стороны допускают согласование оригинал-макетов, равно как и согласование условий изготовления продукции, заявок и иной обмен документами посредством обмена электронными сообщениями. Стороны признают и приравнивают документы, полученные с использованием средств электронной связи, к оригинальным документам, оформленным надлежащим образом, имеющим юридическую и обязательственную силу для сторон, а также признаются сторонами надлежащими доказательствами.
10.9. В качестве достаточного подтверждения направления электронного документа является копия исходящего сообщения с указанием адресата, даты и времени отправления сообщения.
10.10. Административные взыскания, штрафы и иные убытки, возникшие у Исполнителя в рамках исполнения обязательств по настоящему договору по вине Заказчика, компенсируются Заказчиком в течение 10 дней с момента направления Исполнителем соответствующего уведомления.
10.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.Гарантийные обязательства на изделия наружной рекламы и металлоконструкции
11.1. На результаты работ по изготовлению наружной рекламы и металлоконструкций устанавливается гарантия двенадцать месяцев с момента полного окончания работ по настоящему Договору. Гарантийные обязательства Исполнитель начинает выполнять после полной оплаты предмета настоящего Договора.
11.2. В течение гарантийного срока Исполнитель бесплатно устраняет возникшие по его вине недостатки, такие как: поломка конструкции, поломка крепёжных элементов, возникшие дефекты изображения.
11.3. Гарантия на светодиодные модули и блоки питания, установленные в изделиях, предоставляется их изготовителем, сроки гарантии указываются в согласованных заявках. Гарантия предоставляется на неисправности, обусловленные производственными и конструктивными факторами. Замена светодиодных модулей и блоков питания по гарантии не включает в себя услуги по демонтажу и монтажу, данная услуга оплачивается Заказчиком дополнительно. Гарантийные обязательства не распространяются на нарушения, заключающиеся в отклонении фотометрических характеристик на величину менее 30% от заявленной величины.
11.4. Исполнитель не несёт ответственности и гарантийные обязательства в случае повреждения предмета Договора в результате действия третьих лиц или стихийного бедствия, например: пожара, автотранспортного происшествия, ураганного ветра, аварии электрических сетей, в результате которых параметры электрических сетей не соответствуют оговоренным нормам и т.п.
11.5. В случаях, когда для выполнения своих гарантийных обязательств Исполнителю необходим выезд за пределы г. Самара, либо аренда спецтехники, эти услуги оплачиваются Заказчиком дополнительно.
11.6. Гарантийные обязательства не распространяются на механические повреждения и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред или высоких температур.
11.7. Безотказная работа предмета договора гарантируется при условии обеспечения напряжения питания 220В+-10%.
11.8. В случае осуществления обслуживания или ремонта силами Заказчика или третьих лиц Исполнитель оставляет за собой право отказаться от исполнения гарантийных обязательств.